Горячая линия юридической помощи
Москва и область:
Москва и обл.:
+7 (499) 653-60-72 Доб. 355 (бесплатно)
Санкт-Петербург и область:
Санкт-Петербург и обл.:
Регионы:
+8 (800) 500-27-29 Доб. 233 (бесплатно)

Образец договора строительно монтажных работ

Объем финансовых средств, выделенных для финансирования работ по объекту далее — объем финансирования объекта определяется договором. В случае уменьшения объема финансирования объекта в том числе до нуля , стороны обязуются действовать в соответствии с разделом 8 договора. Цена договора включает в себя все затраты, связанные с выполнением работ по договору в том числе транспортно-заготовительные и складские затраты, расходы по уплате налогов, пошлин, обязательных платежей и сборов и т.

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь по телефонам:

+7 (499) 653-60-72 Доб. 355 Москва и обл.

+7 (812) 426-14-07 Доб. 525 Санкт-Петербург и обл.

Заявки и звонки принимаются круглосуточно и без выходных.

Это быстро и БЕСПЛАТНО!

Оглавление:

Аналог: Google Docs. Все правки, которые внесли ваши сотрудники и контрагенты при согласовании, выделяются цветом и хорошо заметны.

Образец договора строительно монтажных работ

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как составить акт выполненных работ. Справка по форме КС-3

Образец договора на выполнение строительно-монтажных работ (СМР)

Аналог: Google Docs. Все правки, которые внесли ваши сотрудники и контрагенты при согласовании, выделяются цветом и хорошо заметны. Отсутствует связь с сервером! Пожалуйста, дождитесь восстановления связи, или зайдите позже! Создание документа по шаблону! При создании на основе шаблона документ заполняется данными автоматически. Совместная многопользовательская работа в документе! Импортируйте свои шаблоны!

История изменений сохраняется! Договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ. Шаблон договора. Документ сохранён Для Вашего удобства мы сохраняем все изменения на данной странице в файлах cookies браузера. Если Вы случайно закроете страницу, а потом опять ее откроете, то проделанная работа не будет потеряна. Для полноценного сохранения данного документа в систему и работы с ним, потребуется регистрация несколько секунд.

Регистрация Простая регистрация занимает всего несколько секунд. Никакого спама, ваши данные под надежной защитой! Предусмотрен бесплатный тестовый период, позволяющий ознакомиться со всеми возможностями системы.

Работа с документами Редактировать тексты документов Выгрузить документы Создание заполненных документов на основе шаблонов Создание своих шаблонов в т. В настоящем договоре используются следующие понятия:. Заказчик - юридическое лицо, привлекающее для производства строительно-монтажных работ Подрядчика, и осуществляющее контроль за ходом и качеством строительства.

Подрядчик - юридическое лицо, которое по поручению Заказчика осуществляет комплекс мероприятий по строительству Объекта, привлекая для этого подрядные организации и контролируя ход и качество выполнения ими работ. Субподрядчик - юридическое лицо, осуществляющее по поручению Подрядчика строительно-монтажные и другие виды работ, согласованные с Подрядчиком. Заключение о соответствии ЗОС - заключение о соответствии построенного Объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, выданное органом государственного строительного надзора.

В обязанности Подрядчика не входит завершение строительства водозаборного узла, завершение строительства котельной, завершение газификации Объекта.

Право Подрядчика на осуществление деятельности, указанной в п. Подрядчик обязуется завершить строительство и сдать Объект, готовый к эксплуатации, в порядке, определенном пунктами 1. Стоимость работ, определенная в настоящем Договоре, является окончательной и изменению не подлежит. Все работы, произведенные сверх указанной в пункте 2.

Дополнительные работы выполняются Подрядчиком после подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору. Если Заказчик не выполнит в срок все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, что приведет к задержке выполнения работ по строительству Объекта, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период.

При заключении настоящего Договора Заказчик передал Подрядчику проектную документацию на строительство Объекта и строительную площадку. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство упомянутого в п. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Копии этих сертификатов и т. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых им материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям поставки.

Подрядчик обязуется нести все расходы, связанные с получением лицензий сертификатов на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта, в объеме своих поставок.

Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязан:. Выполнить все работы по строительству в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и Приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию. Обеспечить: производство работ в полном соответствии с проектами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами; качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями; своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта; бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.

Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение.

Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на Объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке. Обеспечить в течение всего времени производства строительных работ содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории на расстоянии не более 5 метров от ограждения.

Обеспечить ведение технической документации журнала сварочных работ, журнала но технике безопасности, журнала производства работ и иных специальных журналов согласно действующему законодательству. Предоставлять Заказчику возможность контролировать качество производимых строительно-монтажных работ, применяемых материалов и оборудования, порядка ведения технической документации.

Вывезти в срок 10 десять календарных дней, со дня подписания акта о приемке завершенного строительством Объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику и Субподрядчикам строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

Известить Заказчика за 3 три рабочих дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

Известить Заказчика о готовности объекта в течение срок 3 Три рабочих дня с даты готовности. Совместно с Заказчиком произвести индивидуальные и комплексные испытания оборудования и инженерных систем.

Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: - возможных неблагоприятных последствий выполнения указаний Заказчика о способе исполнения работы; - иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Информировать по просьбе Заказчика о заключенных договорах на конкретные виды работ с указанием предмета договора, суммы, сроков исполнения. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками, привлеченными к производству работ Подрядчиком.

Передавать Заказчику по мере производства работ исполнительную документацию на выполненные строительные и монтажные работы не позднее 3 дней с даты производства работ. Работы, не подтвержденные исполнительной документацией, не оплачиваются. Производить за свой счет лабораторные испытания бетона, используемого Подрядчиком при строительстве, и предоставить Заказчику Акт о результатах испытания, произведенного организацией имеющей соответствующую лицензию. Если хотя бы одно из указанных в подпунктах 6.

Подрядчик вправе не выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных работ. Для реализации настоящего договора Заказчик обязан:. Передать Подрядчику в течение 3 Трёх рабочих дней со дня подписания настоящего Договора по акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на период строительства Объекта и до его завершения строительную площадку.

Производить приемку работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Производить оплату выполненных работ по строительству Объекта в соответствии с настоящим Договором. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора. Заказчик вправе при нарушении Подрядчиком более чем на 10 дней сроков, установленных календарным планом-графиком производства работ, расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке настоящий Договор, оплатив Подрядчику его затраты на использованные на момент расторжения материалы и произведенные на момент расторжения работы.

В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента вручения представителю Подрядчика на Объекте, а в случае отсутствия такового на Объекте в течение 5 дней, с момента направления Подрядчику соответствующего уведомления по адресу Подрядчика, указанному в настоящем Договоре.

После подписания акта приемки Объекта права на Объект переходят к Заказчику. Права на Объект переходят к Заказчику после расторжения настоящего Договора по установленным в нём основаниям. Использование Заказчиком для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, строительство которого в целом не закончено, допускается при условии, что это не препятствует производству работ и не нарушает действующее законодательство РФ.

Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный Объект или отдельную часть его, а также проектную или другую документацию на его строительство или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

Заказчик имеет право разместить на Объекте свою охрану для обеспечения сохранности переданного Подрядчику имущества. Заказчик назначает своего представителя на строительстве, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляют приемку выполненных работ по акту приемки.

Представитель Заказчика имеет право контроля всех видов работ в любое время в течение всего периода строительства.

Подрядчик письменно, за два дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Их готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если выполнение скрытых работ сделано без освидетельствования Заказчиком, то Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

Подрядчик передает Заказчику за 5 дней до начала приемки законченного строительством Объекта два экземпляра исполнительной документации на произведенные работы, а также иной документации на работы выполненные Подрядчиком, необходимой для сдачи Объекта в эксплуатацию. В приемке законченного строительством Объекта от имени Заказчика участвует руководитель арбитражный управляющий либо лицо, имеющее доверенность, в которой прямо указано такое полномочие. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ. Подрядчик регулярно раз в неделю обязан предоставить журнал производства работ Заказчику, а Заказчик регулярно раз в неделю проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

Если он не удовлетворен ходом и качеством работ, или записями Подрядчика, он излагает свое мнение в журнале. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению отмеченных недостатков. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

Подрядчик гарантирует достижение данным Объектом строительства указанных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты работ Подрядчика, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного умышленного повреждения объекта со стороны третьих лиц. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.

На основании составленного акта Заказчик вправе требовать от Подрядчика устранения обнаруженных дефектов или компенсации затрат по их устранению. Заказчик оплачивает Подрядчику работы в следующем порядке:.

В случае отказа от подписания актов и справок Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика в течение 5 Пяти дней с даты получения соответствующих справок и актов.

Если Заказчик не направил Подрядчику отказ от подписания, то акты и справки по форме КС-2 и КС-3 считаются подписанными. Если Заказчик задерживает оплату работ Подрядчика, то Подрядчик имеет право приостановить производство работ. На срок приостановки работ по настоящему пункту продлеваются сроки исполнения всех обязательств Подрядчика. Если Заказчик задерживает оплату работ Подрядчика более чем на 10 Десять дней, то Подрядчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, потребовав от Заказчика оплатить стоимость произведенных работ, пени и штрафы за задержку платежа.

В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента вручения представителю Заказчика на Объекте, а в случае отсутствия такового на Объекте в течение 5 дней, с момента направления соответствующего уведомления по адресу Заказчика, указанному в настоящем Договоре.

Договор подряда на строительно - монтажные работы

Стороны договорились, что указанные понятия имеют следующее значение, если иной смысл не следует из условий настоящего договора:. Подрядчик обязуется выполнить собственными либо привлеченными силами и средствами работы по строительству объекта в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика , технической документацией и сметой в сроки, предусмотренные планом-графиком строительных работ, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат готовый к эксплуатации объект и оплатить обусловленную настоящим договором цену. Техническая документация , смета, графики п. Графики п.

Вы можете быстро создать Договор подряда на выполнение строительно-​монтажных работ на основе шаблона или образца договора, а также.

Договор подряда на выполнение монтажных работ

E-mail: ipcziz mail. Договор подряда на текущий ремонт объекта. Договор строительного подряда 1. По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания в том числе жилого дома , сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором. В случаях, предусмотренных договором, подрядчик принимает на себя обязанность обеспечить эксплуатацию объекта после его принятия заказчиком в течение указанного в договоре срока.

Договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Подписаться на рассылку Рассылка. Уведомление о пополнение базы документов новыми образцами. Юридическая Энциклопедия.

Последующая тройка позволяет определить территорию в пределах города и. Как действовать, если банк требует погасить долг родственника По закону, банк может предъявить такое требование только к заемщику, однако, если гражданин выступает в роли поручителя, то он также обязан оплатить долг, когда сделать этого не может сам должник.

Воинские почести предусмотрены только для отдельной категории военнослужащих. Как узнать постановление суда. Приказ о создании комиссии для приемки основных средств. В этом документе обязательно указывают причину отказа. Стоимость (в рублях) Коммерческий объект.

Квартира не была передана гражданину. Напоминает крест с немного вогнутыми концами. Как видно из представленной информации с долгами выехать можно, однако только в том случае, если это прямо не было запрещено по суду. Субсидирование коммунальных услуг выглядит следующим образом: Гражданин из личных средств оплачивает часть обязательного платежа либо всю сумму. Его нужно сохранить до тех пор, пока не получите причитающуюся сумму.

Билет обойдётся путешественнику примерно в десять тысяч рублей. Если изучать международный опыт, то можно сделать вывод, что многие передовые страны, в первую очередь, выдают гражданство тем, кому близка местная культура. Но для отстаивания своих прав нужен официальный ответ.

Договор на строительство с генподрядной организацией (договор на выполнение строительно-монтажных работ). Образец №1 (скачать в формате.

Конкурируя с ведущими мировыми кинематографическими державами институт ведет работы по разработке специализированного экрана для безочкового просмотра стереофильмов, осветительных приборов рассеянного и бестеневого света для киностудий, технологических процессов, обеспечивающих долгосрочное хранение исходных материалов кинофильмов, разрабатывается 70мм сканер для перевода фильмов в цифровую форму. Р асчет выплаты агентского вознаграждения производиться от полной стоимости объекта, который приобрел покупатель.

В ее компетенции патронаж больных, проходящих лечение дома.

Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, пусть даже и по незнанию, надо заранее обратиться к судебным приставам, чтобы узнать свою задолженность. Здесь отмечают Новый год по восточному календарю, начинается религиозный фестиваль, который продлится два месяца, торжественно отмечается начало рыболовного сезона. В отдельных районах предусматриваются коэффициенты. Кроме шампанских вин российского производства, в нашем каталоге представлен широкий ассортимент шампанского всемирно известных брендов.

Если специалистами признается право на получение особого статуса, подготавливаются бумаги, в которое входит удостоверение.

Минусы: Наличие временно зарегистрированных в квартире увеличивает плату за коммунальные платежи, если у собственников отсутствуют счетчики и оплата осуществляется по тарифу.

В каких регионах самый низкий транспортный налог. Ими стали ежемесячные пособия из материнского капитала в размере прожиточного минимума, которые будут выплачиваться наличными на второго ребенка до 1,5 лет. Обратите внимание: та же Франция требует обязательное владение английским и французским. Мерзко читать ваши к комментарии ,где ошибка на ошибке,как вы детей своих воспитывсете если говорить грамотно не можете. Вернемся к нашему примеру: пусть сотруднику не начислена компенсация, а произведено удержание за неотработанный отпуск в размере 5000 руб.

Поправки по статье 228.

Для планирования и утверждения графика отпусков на следующий год, желательно использовать календарь рабочего времени на будущий год, чтобы не начинать отсчёт с середины недели. Могу я не брать это направление.

Возможно ли подать иск в связи с тем, что суд лишил возможности доказать, что документы подделаны, скрыв улики. Плачу алименты на двоих детей от первого брака.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Лицензирование строительно-монтажных работ и проектирования в Казахстане

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательных актах, информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем обновлять её на портале.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

  1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
  2. Позвоните на горячую линию:

Заявки и звонки принимаются круглосуточно и без выходных.

Статьи по теме:
0 комментария
  1. Пока нет комментариев.

blairwasdin.com © 2019 - Все права защищены. Наверх